建设工程勘察合同

建设工程勘察合同
  
   〔岩土工程设计、治理、监测〕  
  工程名称:___________
  工程地点:___________
  合同编号:___________
  (由承包人编填)
  勘察证书等级:_________
  发包人:____________
  承包人:____________
  签订日期:___________
  
   中华人民共和国建设部
   国家工商行政管理局监制
   二000年三月
  发包人:______________________________
  承包人:______________________________
  发包人委托承包人承担:___________________________________________________________工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。
  
  第一条 工程概况
  1.1 工程名称:_________________________
  1.2 工程地点:_________________________
  1.3 工程立项批准文件号、日期:_____________________________________________________
  1.4 岩土工程任务委托文号、日期:____________________________________________________
  1.5 工程规模、特征:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  1.7 承接方式:_________________________________________________________________________________________________
  1.8 预计的岩土工程工作量:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  
  第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件
  
  ┏━━━┯━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┓
  ┃ 序号 │  资料文件名称  │ 份数 │   内容要求   │ 提交时间 ┃
  ┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
  ┃   │         │   │         │      ┃
  ┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
  ┃   │         │   │         │      ┃
  ┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
  ┃   │         │   │         │      ┃
  ┠───┼─────────┼───┼─────────┼──────┨
  ┃   │         │   │         │      ┃
  ┗━━━┷━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━┛
  

  
  第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件
  
  ┏━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┓
  ┃ 序号 │ 报告、成果、文件名称 │ 数量 │  内容要求  │ 交付时间 ┃
  ┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
  ┃   │           │   │       │      ┃
  ┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
  ┃   │           │   │       │      ┃
  ┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
  ┃   │           │   │       │      ┃
  ┠───┼───────────┼───┼───────┼──────┨
  ┃   │           │   │       │      ┃
  ┗━━━┷━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┛
  

  
  第四条 工期
  本岩土工程自_____年_____月______日开工至_____年_____月_____日完工,工期为______天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。
  
  第五条 收费标准及支付方式
  5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准______计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。
  5.2 本岩土工程费总额为_____元(大写_____),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。
  5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分_____次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。
  
  ┏━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓
  ┃ 拨付工程费时间 │  占合同总额百分比  │  金额人民币(元) ┃
  ┃  (工程进度)  │            │           ┃
  ┠─────────┼────────────┼───────────┨
  ┃         │            │           ┃
  ┠─────────┼────────────┼───────────┨
  ┃         │            │           ┃
  ┠─────────┼────────────┼───────────┨
  ┃         │            │           ┃
  ┠─────────┼────────────┼───────────┨
  ┃         │            │           ┃
  ┗━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛
  

  
  第六条 变更及工程费的调整
  6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术革新求提出变更,发包人应在变更前_____天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_____天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_____天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_____天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。
  6.2 变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:
  
  第七条 发包人、承包人责任
  7.1 发包人责任
  7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。
  7.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_____元计算加班费。
  7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_____元。
  7.1.4 开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;
  发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;
  在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;
  以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;
  发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。
  7.1.5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。
  7.1.6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。
  7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
  7.2 承包人责任
  7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。
  7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采了补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_____%。
  7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。
  7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
  7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。
  
  第八条 违约责任
  8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。
  8.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
  8.3 发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。
  8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
  8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。
  
  第九条 材料设备供应
  9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。
  9.2 承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、承包人商定。
  
  第十条 报告、成果、文件检查验收
  10.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
  10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后_____天内检查验收完毕,并出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、成果、文件。
  10.3 隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后24小时内仍未以到现
  场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。
  10.4 工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件,发包人应在______天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。
  10.5 工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。
  10.6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起_____天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。
  
  第十一条 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
  
  第十二条 其他约定事项:__________________________________________________________________________________________________________________________________
  
  第十三条 争议解决办法
  本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第____种方式解决:
  (一)提交_____仲裁委员会仲裁;
  (二)依法向人民法院起诉。
  
  第十四条 合同生效与终止
  本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目据理力争地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。
  本合同一式_____份,发包人_____份、承包人_____份。  发包人名称:               承包人名称:
      (盖章)               (盖章)
  法定代表人:(签字)           法定代表人:(签字)
  委托代理人:(签字)           委托代理人:(签字)
  住所:                  住所:
  邮政编码:                邮政编码:
  电话:                  电话:
  传真:                  传真:
  开户银行:                开户银行:
  银行帐号:                银行帐号:
  建设行政主管部门备案:          鉴证意见:             
  (盖章)                 (盖章)
  备案号:                 经办人:
  备案日期:   年  月 日       鉴证日期:  年  月 日

您可能也感兴趣:

为您推荐

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同

建设工程勘察合同     〔岩土工程设计、治理、监测〕    工程名称:___________  工程地点:___________  合同编号:___________  ...